下面是范文网小编收集的实用工程合同模板4篇 建设工程设计合同模板，供大家参考。
实用工程合同模板1
合同编号
甲方需方
乙方供方
根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规为明确双方的权利和义务按照诚实、守信、平等互惠的原则经双方协调一致签订本合同，照明灯具购销合同范本。
一、货品说明及要求
1、本合同货品为照明灯具。其具体名称、型号、数量见下表。 序号 型号 规格 数量 单价元 合计元 1 总金额
2、合计人民币 元整
二、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限
1、乙方所供产品依据甲方提供的产品样品为准。全套灯具必须符合国家相关技术标准。
2、货物进场时乙方须向甲方提供安装说明书、产品合格证及由第三方权威机构出具的质量检测报告等以便甲方对灯具型号、包装、数量、出厂日期等进行检查验收。甲方如发现送至施工现场货物中夹杂其它品牌的灯具及其元器件或与甲方提供的样品不符的甲方有权拒收货物若因此造成甲方的损失均由乙方负责赔偿。
3、灯体安装固定装置应牢固可靠及安装配件需齐全、灯体外观漆面完整光滑烤漆面在质保期不得因自然环境以及灯体温度变化出现有爆漆、起皮、脱落等现象。
4、电器箱内的整流器应与光源功率相匹配并设置有固定安装装置导线与灯体连接长度为0.4米并有软套管保护导线。
5、所购灯具在承诺与质保期范围内发生由于灯具质量问题造成更换电器元件、光源及灯具的安装配件乙方应无条件更换并负责更换安装。
三、交货地点、时间、方式及费用负担:
交货地点，合同范本《照明灯具购销合同范本》。 交货时间合同生效之日起天内将货品生产完毕并送到交货地点。乙方如有困难应事先通知甲方。 手续交接货物由甲、乙双方共同验收办理好交接手续乙方应提供正规单据并加盖公章。单据应明确材料的名称、规格、数量等明细及收获时间货品需经双方签字确认。 费用负担乙方承担。
四、 乙方提供服务
1. 乙方就灯具安装负责技术支持与指导。
2. 乙方所提供的灯具质保期为贰年电器光源部分质保期为壹年。
五、 结算、付款方式
预付款签订合同甲方订货后应预付给乙方当期总货款的 。 结算方式结算金额按照实际到货数量金额为准。结算方式按批结算。 付款方式货到检查合格后付总货款的 剩余 为质保金质保期满后一次性付清。
六、 双方权利和责任
1、乙方应保证及时供应优质合格符合质量及标准要求的产品。甲方按照国家相关技术标准及合同约定对货品进行验收。对质量因检测不合格而造成的一切损失均由乙方承担。
2、甲方未按合同之约定履行按期付款义务乙方有权拒绝送货。
3、乙方迟延交货每超过一日向甲方支付合同总价款的违约金。
4、乙方迟延交货超过三日的除按前款规定支付违约金外甲方还有权解除合同乙方已收取的价款应全额返还。
5、甲方无正当理由单方解除合同的应赔偿由此给乙方造成的损失。
七、 协商与仲裁
本合同的履行过程中如发生争议双方应协商解决协商无果可提请仲裁委员会仲裁或经甲方所属地人民法院裁决。
八、 合同说明
合同自双方合法代表签字并加盖公章之日起生效至物资交货完毕、验收合格、结清全部货款止。如甲乙双方在合同期内单方废除本合同违约方必须向对方支付总货款的作为违约赔偿金。
九、 其他约定的事项
1、乙方提供营业执照、税务登记证、法人身份证的复印件如果是有代理人签订合同需提供法人的委托书。
2、本合同一式 份甲方 份乙方 份。
3、其他与合同有关的协商事项均以双方认可的文字函电为依据其为合同不可分割的组成部分。
4、合同供应期至工程竣工止。自合同签订日起双方将受本合同约束并执行合同条款至合同结束。
5、未尽事宜双方协商处理。
十、 合同签订
甲 方 乙 方
单位名称章 单位名称章
甲方代表人
乙方代表人
年月日：
实用工程合同模板2
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程内容及范围：
（1）合同及工程图纸的所有内容。
（2）……
（3）……
（4）……
（5）……
二、承包形式：包工包料，总价包干
三、工程造价及合同款支付：
1、 工程总造价：捌万叁仟元整（￥：83000.00元）。
2、第一次付款：工程竣工并验收合格后，支付工程总造价的95%； 第二次付款：总工程款的5%作为质保金，一年后结清。
四、工程期限：本工程工期为 25 天（日历天），以签订合同时间为准。
五、工程质量标准：达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。
六、工程安全要求：乙方负责工程现场的安全文明施工。
七、双方权利义务：
（1）甲方：
1.1解决材料物资的堆放和临时设施场地。
1.2施工中水电费由甲方负责
1.3在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式支付工程款。
（2）、乙方：
2.1在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。
2.2承担本工程施工中的一切安全事故责任。
2.3按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。
2.4把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。
2.5组织落实施工管理人员和材料设备进场。
2.6施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。
2.7安全文明施工。
八、工程验收：
1、工程竣工后，乙方向甲方汇报工程竣工情况，甲方在接到乙方验收申请报告后应在五个工作日内组织有关部门与乙方共同验收。并于验收合格后十五日内按照合同支付工程款。
2、工程竣工验收合格后一年内，施工单位负责该工程的质保工作。
九、附则：
1、未尽事宜双方协商解决。
2、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字、盖章、即开始生效，至工程款结清后自动失效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
代表（签字）： 代表（签字）:
年 月 日 年 月 日
实用工程合同模板3
甲方：
乙方：
依照中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及相关规定，本着自愿平等和诚信,互利的原则，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。
一：工程概况：
1，工程名称:
2，工程地点：
二，铝合金门窗工程内容、造价、材料要求：
1，铝合金门窗综合单价按( 元/㎡)发包，约 ㎡,总价约 万元，此单价含加工安装费，运输、不包括(钢化玻璃，土建配合费，纱窗，税金)的费用，在上述单价的基础上单钢玻璃另加 元/㎡，单面(5+9A+5LOW-E)玻璃另加工 元/㎡。
2，铝合金门窗型材选用临沂三益铝业有限公司生产的828系列共挤公元型材壁厚为1.0㎜。
3，玻璃选用5㎜。
4，其它五金件(毛条,皮条，锁，胶，发泡)由乙方选样。
三，准备工作：
1，甲方应在合同签订后 日内向乙方提供完整的门窗表(建筑窗洞口尺寸)及施工图纸，资料。
2，甲方应在安装施工现场免费为乙方提供临时电源，垂直运输等便利条件。
3，甲方按规定要求向乙方提供安装基准：包括打底灰，弹水平线，窗口立樘的位置基准等。
四，施工配合 ，成品保护，施工安全：
1，双方要密切配合，保证对方在工地现场的施工顺利进行，甲方应把工地土建进度计划及时送达到乙方，使乙方及早知道土建工地的施工安排，做好本项的施工进度安排，及时配合土建把相应作业的项目完成，甲方的施工安排要给乙方本项目留有施工时间和施工技术间隙;
2，乙方在工地与甲方的施工配合要求，由甲乙双方出面协调。 3，对于工地土建的施工.甲方变更进度计划的,应提前一周通知乙方。
4，窗框安装后由土建施工方用水泥砂浆堵塞窗框二侧面下部。
5，施工项目的材料和框扇(附五金件)进入工地后，甲方应妥善保管，甲乙方应协调进行成品保护，防止成品的损坏和五金件的丢失。框扇上墙后各施工单位不得在窗口进出，不得绑，不得踩，压，碰，划，以免造成损坏。若造成损坏和丢失，由甲方负责。
6，玻璃安装应在土建与涂料施工作业结束后进行，以此减少对成品造成受损和污染。
7，甲乙双方应加强成品保护，文明施工管理，进入工地的材料或成品应用护膜全裹。施工人员应爱护已完成工程成品，若因施工人员过错损害工程成品，乙方可要求必要的赔偿。
8，乙方进入工地后应服从工地统一管理和安全管理，遵守有关安全施工规范进行施工作业，如发生安全事故由责任方负责。
9，甲乙双方均派出工地代表，便于双方沟通协调。
甲方工地代表：--------------------- 联系方式：---------------------------------
乙方工地代表：--------------------- 联系方式：---------------------------------
五，工程期限：按栋号具体施工时间另行签订门窗施工时间：
1，乙方的施工安装工期：乙方根据甲方要求和土建进度安排好施工安装进度。
2，如遇以下情况工期顺延：
(1),甲方未能安约定提供图纸，资料及开工条件。
(2)，甲方未能如约支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行。
(3)，设计变更及工程量增加。
(4)，不可抗力。
(5)，经甲方代表同意顺延的其它情况。
六，工程量结算及工程变更：
1，工程量以实际加工量为依据，按洞口尺寸与图纸据实计算。
2，甲方对原工程设计进行变更，应提前十五天内以书面形式通知乙方，并提供相应图纸和说明。
3，由于甲方对原工程变更，给乙方造成损失的，损失工程量由甲方承担。 4，由于甲方对原工程变更，未给乙方造成损失的，乙方接通知后，按要求进行变更，造价相应增减。
5，增加原合同中未包括的项目，经甲乙双方书面达成施工要求和造价协议后，乙方按要求施工，甲方对合同价款进行增加。
七，质量验收及保修：
1，工程验收按国家或行业质量验收标准及规范执行。
2，验收分三个步骤：(1)材料及附件验收。(2)上框验收。(3)封闭后验收。
3，工程竣工后，由乙方向甲方提出竣工验收通知，由甲方组织有关单位实施验收，并由验收单位出具验收合格证明。
4，甲方收到乙方竣工验收通知后十天内不组织验收的，自第十一日起风险转移至甲方，甲方从第十一天起承担工程产品保管及一切意外责任。 5，产品保质期为半年，从工程验收完成之日起开始计算。
6，在保质期内，凡是因为制作安装造成的质量缺陷由乙方负责保修，若因人为或其他外力造成的.缺陷，由乙方配合维修，合理成本费用由甲方承担。
7，乙方提供型材不符合合同要求的，甲方可中止合同，给予乙方合理期限补救，若乙方在合理期限内仍不补救的，甲方可解除合同。
八，工程价款支付：
1， 合同签订后，甲方需付给乙方贰万元定金，材料进场付总工程款百分之五十，扇料进场前工程款结清。
2，当甲方未履行支付工程款义务时，门窗货物所有权属于乙方所有。
3，工程价款以实际工程量按国家规定计算进行结算。
九，违约责任：
1，阶段施工完毕 ，乙方提请拨款申请，甲方如若未按合同支付工程款，拖欠工程款逾期一个月以上将以银行同期利率为基准计息，合并利息付给乙方。期间乙方有权终止施工。
2，由于乙方自身责任引起的违约，甲方单位损失由乙方承担，由甲方自身责任引起的违约，乙方的损失由甲方承担。
3，争议处理可依据以下方式解决：
(1)通过双方协商解决。
(2)向本地行业主管部门或对方主管部门申请调解解决。
(3)通过仲裁解决，通过诉讼解决(若因甲方违约，乙方提起诉讼，乙方的律师费由甲方承担。)。
十，门窗工程结算由乙方汇总好门窗面积，甲方负责人核实，由甲方支付。乙方应将门窗检测资料提前整理好交甲方汇总。
十一，合同生效与补充
1、本合同共 贰份，甲方 壹 份，乙方 壹 份，本合同自签字盖章之日起生效。
2、本合同未尽事宜，可由双方现场协商解决或另行签订补充协议。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
实用工程合同模板4
1.在建设工程合同中，合同当事人一般应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的 资质条件，这是合同生效条件中( )的具体表现。
A.当事人必须是法人组织
B.意思表示真实
C.不违反法律或社会公共利益
D.当事人具有相应民事权利和民事行为能力
2.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付， 则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。
A.撤销合同，无需通知对方
B.撤销合同，但应当通知对方
C.解除合同，无需通知对方
D.解除合同，但应当通知对方
3.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当()。
A.仅允许排名前五名的投标人参加投标
B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量
C.由排名第七的递补，维持六家投标人
D.重新进行资格预审
4.施工中。监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分 享，由( )。
A.由发包人分担或分享
B.由承包人分担或分享
C.由发包人和承包人另行约定
D.由监理工程师确认
5.某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、 工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( )。
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日
6.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先( )。
A.报经原审批机关批准
B.经监理人同意
C.经设计人同意
D.由原勘察、设计单位修改
7.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担()。
A.违约责任
B.缔约过失责任
C.定金罚则责任
D.违约金责任
8.按照《中华人民共和国合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。
A.要约到达受要约人之前
B.受要约人发出承诺通知之前
C.承诺通知到达要约人之前
D.受要约人发出承诺通知之后
9.建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。
A.被告住所地
B.合同签订地
C.工程所在地
D.原告住所地
10.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。
A.标底编制得不够合理
B.评标标准不合理
C.评标委员会的评标过程不合理
D.受标底的约束
答案：D D C C A A B B C A