下面是范文网小编收集的建筑钢材买卖合同4篇(钢筋买卖合同)，以供参考。
建筑钢材买卖合同1
一、双方当事人
供方：（以下简称甲方）签订地点：
需方：（以下简称乙方）签订时间：
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
三、交（提）货地点、方式：送到厂。
四、钢材价格：货款按实际发货量及当日的报价结算。
五、合理损耗及计算方法：除冷轧板按实际重量计算外，热轧以及酸洗材料的损耗标准超过3‰左右按收到材料过磅重量计算货款。
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：成捆成件，内附质量保证书。注：分件注明料头料尾
七、验收标准、方法：材料经过检测若与质保书描述不符或以次充好，需方提供异议产品检测结果、送货清单通知供方，供方需及时作出回应和处理，并承担相应的运杂费；若因钢材质量问题给需方造成损失，由双方共同协商处理。
八、结算方式及其期限：供需双方签订购销合同后，需方付总金额30%预付款，余款在货到需方7个工作日内通过第三方检测结果合格补足。
九、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院起诉。
十、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。本合同用传真方式，同样具有法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑钢材买卖合同2
甲方(卖方)：__________
住所：__________
电话：__________
甲方法定代表人：__________
甲方委托代理人：__________
乙方(买方)：__________
住所：__________
电话：__________
乙方法定代表人：__________
乙方委托代理人：__________
合同履行地：__________
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：
第一条乙方工程的地点及名称：__________。
第二条乙方因工程需要，自(公历)__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约__________吨。
第三条乙方工程日期：自(公历)__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日完工。
第四条交易方式
1.在本合同有效期内，乙方指定作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切职务行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利;
2.在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的订货通知在天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方;
3.乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证;
4.前两个月甲方的送货量只限定在吨—吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过吨，并不得少于吨;超出部分甲方可不予送货。
第五条钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，其他按国家标准理算。
第六条钢材的价格：按送货时，当地优质钢价每吨加元。
第七条交货(提货)地点、方式：每批钢材的交货地点为，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。运输费用由承担。
第八条质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
第九条验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于小时内(法定节假日除外)及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。
第十条结算及付款方式
1.基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此吨款项乙方可于合同终止前最后个月(即：年月日起至年月日)内予以结清，乙方同意给予甲方每个月元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日(即：每月日)同货款一同结算;
2.对于甲方最初个月(即年月与年月)所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的吨货款外，乙方应于送货之日起个月内予以结清其余货款;
3.若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并要求甲方予以送货的，乙方应于该货物送达之日起日内，对超出部分之货款用现金结算;
4.付款方式：。
第十一条违约责任
1.若乙方对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款(除乙方可延期结款的吨钢材货款外)未在送货之日起个月内予以结清，甲方可终止合同，并可自逾期之日起按总货款(含可延期之吨货款及前述第十条第一款之补偿金)每日计算逾期违约金;
2.在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前日通知甲方，并于通知到达甲方之日起日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项的违约金;
3.因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款的违约金;
4.乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行;若乙方逾期付款达到日，甲方有权单方终止合同，乙方须于终止合同之日起日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日向甲方支付逾期违约金;
5.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的的逾期违约金;
6.乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于__________日内付清所有货款，若逾期，则每逾期一天按所欠货款总额向甲方支付逾期违约金。
第十二条纠纷解决方式
若合同发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向人民法院起诉。
第十三条其他约定事项
1.约定钢材厂家为：__________等厂家;
2.“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计为一个约定结算月;此后以此类推。
3.每月__________日作为结算日;
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字和盖章后生效。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
甲方单位(章)__________乙方单位(章)__________
甲方委托代理人：__________乙方委托代理人：__________
代理人身份证号码：__________代理人身份证号码：__________
电话：__________电话：__________
甲方单位开户行：__________乙方单位开户行：__________
账号：__________账号：__________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
附件：甲、乙营业执照复印件各一份，各委托代理人的单位证明各一份。
建筑钢材买卖合同3
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
建筑钢材买卖合同4
买受方：___________
出卖方：___________
工程名称：___________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条钢材的规格、数量、价格
本合同钢筋单价按以上表格中单价执行，若在本合同履行期间钢筋市场单价发生变化，本合同钢筋单价不作调整，买卖双方对此确认无异议。
第二条合同价款及支付
2.1合同总价款：按买卖双方确认的实际交货数量计价。交货总量不得低于本合同数量。
2.2支付方式：出卖方按本合同约定供货，在20_年春节前支付买卖双方确认的实际交货价款的50%，出卖方按本合同约定全部供货完成后，第二次供货到货后支付买卖双方确认的实际交货价款的80%，工程完工合格后无供方责任时一个月内支付完全部货款。
2.3交货地点：本项目工程工地。
2.4交货时间：20xx年十一月十五日前。
第三条计量
3.1以买卖双方确认的实际交货数量计量。买卖双方确认交货钢筋规格、数量的单据应由买卖双方书面委托人签字有效，并作为本合同有效附件和结算依据。
第四条供应时间和地点
4.1出卖方在接到施工单位的钢筋供应通知后，在规定时间24小时内将钢筋送至指定地点。
第五条其他约定事项
5.1交货地点钢筋下车费用由买受方负责。
5.2本合同所指钢筋规格、质量为国标。第六条双方的义务
6.1买受方的.义务
6.1.1按合同约定支付价款。
6.1.2完成钢筋供应前的准备工作，并应提前12小时以书面形式通知出卖方供应钢筋的时间、规格、数量等。
6.1.3保证施工工地道路畅通，照明良好，水电设施齐全。
6.2出卖方的义务
6.2.1按合同约定的质量标准、数量标准供应钢筋。
6.2.2按时供应钢筋，提供所供钢筋的试(检)验报告、合格证书。
6.2.3在钢筋供应过程中因特殊情况而不能继续正常供应时，应自情况发生之日起以书面形式通知买受方，并与买受协商处理办法，不得对买受方施工造成损失，否则出卖方承担责任。
第七条违约责任
7.1买受方的违约责任
7.1.1买受方未按合同约定付款，出卖方有权停止供料，买受方应赔偿由此造成的损失。
7.2出卖方的违约责任
7.2.1未按合同约定的质量和数量供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。
7.2.2未按合同约定的时间供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。
7.3违约方承担给对方造成的实际和预期损失的全部经济和法律责任。
第八条争议的解决方式
8.1本合同如在履行过程中发生争议，双方协商解决。
8.2协商不成的可向有管辖权的人民法院起诉。第九条不可抗力
9.1不可抗力的范围包括：战争和国家宣布的严重自然灾害。
9.2一方因不可抗力无法履行合同时，不承担违约责任，但应及时通知对方。
9.3一方延迟履行合同发生不可抗力的，不能免除其违约责任。
第十条合同签订地点：拉萨市第十一条本合同自双方签字盖章后生效。
第十二条本合同一式四份，买方执二份，卖方执二份。第十三条本合同未尽事宜，双方另行解决。以下无合同正文
买受方：(公章)成都建工集团总公司
委托代理人：___________
电话：___________
开户行：___________
账号：___________
出卖方：(公章)___________
销售部委托代理人：___________
电话：___________
开户行：___________
账号：___________
合同签订日期：___________年___________月___________日