精选工程协议书7篇(工程协议书合同)

2022-11-14 12:50:00合同范文

　　下面是范文网小编整理的精选工程协议书7篇(工程协议书合同)，以供参考。

精选工程协议书7篇(工程协议书合同)

精选工程协议书1

　　发包方：天津市武清区林业局（以下简称甲方）承包方：江苏华夏园林建设有限公司（以下简称乙方）

　　第三届中国绿化博览会天津展园建设工程，根据甲方整体工程范围进一步完善和要求，在原设计确定的工程项目以外进行变更，新增加部分工程项目，通过甲方对新增工程预算和严格审核，将工程项目进行一次性包干。经甲乙双方协商达成协议，并签订《增加工程项目协议书》。请双方共同遵守执行。

　　一、增项变更工程内容如下：

　　1、对天津展园内部分苗木、草花进行调整，增加苗木品种及规格。

　　2、将原设计塑石制作假山改成真石堆叠。

　　3、对主入口花坛、面层进行调整。

　　4、对园路、景墙、水系进行深化设计，做部分调整，增加展园效果。

　　5、在展园内增加座椅、垃圾桶、指示牌、树木标志牌、林业成就展示画等附属设施。

　　以上增加工程项目必须按照监理人员要求施工，确保工程质量。

　　二、增加工程造价

　　增加工程造价为：叁佰柒拾陆万贰仟壹佰柒拾柒元（大写）。

　　三、合同工期：

　　开工日期：20xx年2月1日

　　竣工日期：20xx年5月31日

　　增加工程量将在天津展园合同期内全面完工。

　　四、付款方式

　　工程完成70%工程量，支付50%增项合同价，待工程全部竣工并通过有关部门验收合格后，一次性支付增项工程合同价全款。

　　五、组成合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　3、区财政评审价格，建设、施工、设计、监理验收签字。本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　负责人：负责人：

　　月日年月日

精选工程协议书2

　　发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

　　现甲方将架子工程采用单包形式发包给乙方施工，为了明确双方权利及义务、确保工程质量及施工进度，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定。现经双方协商达成如下条款协议：

　　一、承包内容

　　1、项目名称：城北公交客运站场综合车间

　　2、工程地址：鹤城区盈口乡炉天冲村

　　3、承包性质：单包形式（包括整个工程架子及人工工资）

　　二、承包价格

　　此工程总面积约有2万平方米（具体以实际工程图纸为准）单价为60平方米，总造价约有132万元。

　　从基开台所有架子工程按图纸建筑面积计算。

　　三、付款方式

　　1、施工阶段：甲方按乙方施工进度付给乙方适应生活费，其余费用由乙方自行垫付。

　　2、待工程竣工验收合格后，甲方付给乙方总工程款70%。

　　3、剩余30%四个月这内甲乙双方一起办理工程结算。

　　四、施工工期

　　乙方必须近照甲方整体施工方案和施工组织设计安排施工，主体工程必须在20xx年6月15日前完成木工所有工程。

　　五、工程质量

　　本工程质量要求为优衣工程，在施工过程中乙方必须按照国家现行质量验收和甲方要求设计进行施工。

　　六、施工安全

　　乙方必须建立安全施工管理制度，对工人加强安全教育工作，做到“安全第一，文明施工。”如乙方在施工过程中生的安全事故，其责任和一切经济损失一权由乙方承担，甲方不承担任何法律及经济责任。

　　七、其它

　　1、待工程每完成一层，乙方必须清理其层的全部架子材料及架子扣件、钢管全部，待工程完工扣件、钢管按甲方所指定的地方归堆。

　　2、本协议未清事宜，甲乙双方另行协商解决及签订补充协议。

　　3、本合同一式二从，甲乙双方各执一从，双方签字确认后生效，工程结算账清后失效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　甲方签字：乙方签字：

　　20xx年月日 20xx年月日

精选工程协议书3

　　依据两边协作意向，乙方向甲方供给电脑及网络安全工程师租借效劳，处理甲方计算机及网络体系运转的安全疑问。

　　一、甲方的权力和职责

　　1.享用全部周全的“网管及计算机修理”效劳。

　　2.享用网络工程师涣散或会集效劳的效劳方式。

　　3.享用乙方网管工程师，每两周一次的全部修理养护。

　　4.全部修理养护：

　　逐个检查单台电脑及效劳器操作体系是不是正常运转;

　　互联网与局域网是不是四通八达，以及别的网络设备是不是正常衔接、作业;

　　如发现疑问，在不影响甲方正常作业的前提下，在最短的时间内排除毛病。

　　5.享用24小时的 “网管及计算机修理”的免费咨询效劳，：_________。

　　6.享用合同期内免费供给起码_________小时的电脑知识培训。

　　7.在乙方实施效劳过程中，甲方应积极协助乙方作业，避免效劳中止。

　　8.为确保疑问在救援过程中能够疾速、及时、精确，在乙方工程师出发前往现场前，思想汇报专题甲方有职责精确描绘现场状况，并答复乙方工程师所提疑问。

　　9.呈现不行抗要素阻止协作事务顺利进行时，两边应以相互理解的情绪探讨怎么处理疑问。

　　二、乙方的权力和职责

　　1.此协议收效后，乙方应确保甲方所投保效劳的_________台效劳器、_________台交换机、_________路由器、_________台电脑及别的同享网络设备的.正常运转。协助电脑隶属设备的衔接与运转。并在甲方网络或单机电脑呈现毛病并报警后，在国家规则的作业时间内，不超越_________小时当即上门，修理的规范到达正常运用。

　　2.免费电话咨询，_________小时供给紧迫上门效劳的次数不超越_________次/年，以紧迫救援完毕后乙方签字确认为准。

　　三、乙方效劳内容

　　1.硬件效劳：

　　乙方确保甲方所投年保的电脑主机(主板、硬盘、光驱、板卡等)、显示器，外设(打印机、扫描仪)、网络设备的保护、修理，确保硬件设备正常运转。

　　注：如发现硬件损坏，乙方担任硬件修理，对无法修理的硬件，由乙方提出配件的规范、类型和报价，能够由甲方自行收购，也能够由乙方代为您收购(以不高于市场价格为准)。

　　2.网络办理与软件安全效劳

　　a.为每台电脑、外设等建立材料档案及体系驱动档案;

　　b.硬件修理、保护;

　　c.软件装置、调试;

　　d.病毒防护及网络安全;

　　e.网络规划、规划、装置、保护;

　　f.信息数据康复、备份;

　　g.技术咨询，免费电脑培训;

　　h.数据收拾;

　　i.暗码办理;

　　j.定时体系优化;

　　k.体系美化、体系速度优化、体系高档优化、灾祸抢救康复;

　　3.关于上述内容中为未涉及的事务内容，两边洽谈后重新议定。

　　四、报价规范

　　10台或以下：_________元/月

　　11～20台：_________元/月

　　21～30台：_________元/月

　　31～40台：_________元/月

　　41～50台：_________元/月

　　50台以上：面议

　　五、协议付费

　　1.收费规范：人民币_________元/月。

　　2.付费方式：在此协议正式收效日起_________日内，甲方向乙方付出人民币_________元，余款_________个月内一次付清。

　　六、保密条款

　　甲方应答应乙方在保护和救助作业需要的状况下，检查硬盘或别的储存设备中的有关信息。关于甲方的信息乙方应确保该信息的保密性，如因乙方作业忽略或蓄意将甲方机密文件或材料丢掉、泄露，乙方将承当全部法令职责和经济丢失。

　　七、职责条款

　　1.网管首要效劳范围是：确保单台电脑操作体系正常运转;互联网与局域网四通八达，而别的应用软件不在效劳范围以内，但应极力给予甲方供给技术指导。

　　2.因为乙方效劳人员作业失误，致使甲方硬件损坏或数据丢掉，由乙方担任赔偿。

　　3.思考计算机软件、病毒等不确定要素，乙方有职责提示甲方将重要数据实时备份，但无法承当由此协议引发的别的职责，包含数据丢掉、商业丢失、民事侵权或别的永久性丢失，以及由此协议导致的偶发性、后继性和间接性丢失。

　　4.不行估计的状况，像因为政策缘由或自然灾害如洪水、火灾、罢工等缘由两边再洽谈而定本协议条款的具体内容。

　　八、争端条款

　　甲、乙两边有职责完结此协议所规则的各项内容，假如发作争议，两边应本着对等、互谅的精力友爱洽谈处理。假如洽谈不成，两边同意通过法令路径处理，两边一致同意_________为法令裁定地。

　　十、协议收效

　　此合同一式两份，甲乙两边各执一份;具有平等法令效力。

　　收效日为_________年_________月_________日，至_________年_________月_________日止。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_________ 代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签定地址：_________ 签定地址：_________

精选工程协议书4

　　一、索赔成立

　　1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

　　2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

　　二、工程索赔的依据

　　按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。

　　三、索赔事项概述

　　由我单位承建的，于20xx年12月27日举行开工典礼，于20xx年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20xx年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至20xx年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为20xx年4月28日，延期时间为54天。

　　根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。

　　根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。

　　通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存

　　在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

　　四、索赔项目

　　索赔事件性质分以下几种：

　　1、工期延长索赔，

　　2、工程变更索赔，

　　3、工程中断索赔，

　　4、工期终止索赔，

　　5、工程加速索赔，

　　6、意外风险和不可预见因素索赔，

　　7、其他原因索赔。

　　结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几部分组成：

　　1、人工费：

　　由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。

　　2、施工机械费：

　　因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

　　3、管理费：

　　因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

　　4、利息：

　　主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期利率计算。

　　5、措施费：

　　包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

　　五、索赔计算

　　一、工程延期索赔

　　1、人工费：

　　工日：17×54工日=918工日

　　人员窝工按照定额单价乘以0.75,

　　52.23元×0.75×918=35960元

　　工资上涨费不予考虑。

　　2、施工机械费：

　　挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。

　　48000元×54÷30×2=172800元

　　24000元×54÷30×4=172800元

　　3、管理费

　　合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元

　　工程延期管理增加费用：1240949.7÷120×54=558427元

　　4、利息

　　履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期利率5.6%计算。

　　1150000元×54÷30×5.6%=115920元

　　5、措施费

　　合同工期120天，现延期54天，投标措施费为381448.67元

　　工程延期管理增加费用：381448.67÷120×54=171652元

　　工程延期索赔合计：1227559元

　　二、工程变更的索赔

　　原设计A区挖方211490m3，根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为

　　5.6%，由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为17.5%，增加石方开挖数量为28551m3，单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例按照2:8选定，暂定价格为61.8元/m3，原单价为10.12元/m3，工程变更索赔金额为：（61.8-10.12）×211490×（17.5%-5.6%）=1275479元

　　索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元

　　六、索赔说明

　　此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延期产生的费用，施工期间由于图纸延期造成的误工，工程量增加产生的利润和管理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。

　　20___年__月__日

精选工程协议书5

　　工程车辆租赁合同

　　出租方（以下简称甲方）：身份证号：

　　承租方（以下简称乙方）：身份证号：

　　甲方根据乙方需要，同意将斯太尔王工程车(车架号：LZZADLEA95WC48864)一辆租给乙方使用，经双方协商订立如下条款：

　　1、租赁期限：20xx年5月1日至20xx年8月1日止。

　　2、租赁费用：4000.00元/月，三个月计12000.00元。

　　3、租金支付方式：乙方先付甲方10000.00元租金，剩余20xx.00元乙方于20xx年7月1日一次性付清，如乙方违约，甲方有权收回此车辆。

　　4、因乙方原因租赁不满三个月，需解除合同的，租赁费甲方不予退还。

　　5、乙方在承租期间负责该车的全部费用，乙方要负责对所租车辆进行维护保养，在退租时如给车辆设备造成损坏，乙方应负责修复原状或赔偿。

　　6、在乙方承租期间所发生的一切事宜均由乙方承担，与甲方无任何关系。

　　7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，双方签字后生效。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　年月日

精选工程协议书6

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　为了维护某小区25、26、27、28栋楼居户的合法权益，甲、乙双方于_________年_________月_________日签订《建筑施工补偿协议》，因为乙方在某小区施工对小区25、26、27、28栋楼居户出行安全、生活环境、噪音污染等造成了一定的伤害或加重，约定由乙方向甲方提供适当的经济补偿作为对居户伤害的回报，经甲、乙双方协商，达成如下协议：

　　第一条建筑施工时间

　　双方约定，施工的期限为20xx年3月至20xx年10月，总计2.5年，商讨的赔偿金额依此期限计算，如果施工方未能按时完工，则补偿金额作相应增加。

　　第二条在不影响施工进度的前提下。

　　夜间建筑施工应尽量降低噪音的污染，尽量减小对小区居户休息的影响。

　　第三条：在协议施工期间。

　　尽量减少因施工对小区居户的出行安全、生活环境、噪音污染的影响，以免对小区居民造成更加严重的潜在伤害。

　　第四条：乙方在签订协议后，必须按时足额的将经济补偿赔付到位。

　　逾期应按协议的方案增加补偿，并承担由此造成的一切后果。

　　第五条：赔偿金额：

　　经小区居户全体会议研究决定，赔偿金额为每户每年4000元，共计10000元，小区25、26、27、28栋楼居户共计144户，因施工逾期，根据逾期时间，按上述商讨的金额与时间的比例进行追加补偿。

　　第六条：赔付时间。

　　自协议签订之日起一个月内每户的补偿足额赔付到位，逾期按银行三年期商业性质利率计算追加赔付金额。

　　第七条争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第八条其他

　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　本协议一式两份，双方各执一份，具有相同法律效力。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　代表人（签字）：

　　_______ 代表人（签字）：

　　_______ 年____月____日

　　_________年____月____日